Как написать что доставка осуществлялась самовывозом

                                                                                    Договор поставки

г. Москва                                                                                                                                                                 «__» _____________2015 г. 

ООО «Иванов», именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице директора Иванова И.И., действующего на основании Устава предприятия, с одной стороны, и ООО «Петров» в лице  директора Петрова П.П., действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Покупатель», с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем.

1.1. Поставщик обязуется по заявке Покупателя изготовить и поставить, а Покупатель принять от него и оплатить: _____________________________________.

1.2. Количество, ассортимент, цена Товара указываются в спецификации, накладных, счетах-фактурах на каждую партию поставляемого Товара. Названные документы являются неотъемлемой частью настоящего Договора.

1.3. Риски, связанные с Товаром, до приемки Товара Покупателем несет Поставщик. После приемки Товара и подписания товарных накладных риски, связанные с Товаром, несет Покупатель.

1.4. Работы по изготовлению Товара выполняются по месту нахождения Поставщика: 1111111, г. Москва, ул. Энгельса, д. 111.

1.5. Цена поставки включает в себя стоимость Товара, НДС, стоимость тары и упаковки.

2.1. Доставка Товара осуществляется самовывозом.

2.2. Срок поставки – в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты согласования сторонами заявки в письменном виде на основании Спецификации (Приложение № 1).

2.3. Обязанности Поставщика по поставке Товара считаются исполненными с момента подписания товарных накладных и передачи Товара Покупателю.

2.4. Проверка качества, количества, ассортимента, а также упаковки (тары) производится Покупателем в месте доставки Товара. Покупатель обязан известить Поставщика о нарушении Договора поставки по количеству, ассортименту, таре или упаковке Товара в течение 5 (пяти) дней со дня поставки Товара. Претензии по качеству Товара принимаются Поставщиком в течение всего срока годности Товара. В случае возврата Товара или его части из-за недостатков по вине Поставщика, транспортные расходы, связанные с поставкой и возвратом Товара, относятся на счет Поставщика. 

3.1. Поставщик принимает на себя следующие обязательства:

3.1.1. Обеспечить выполнение заказа надлежащим образом и в надлежащий срок.

3.1.2. Поставить Товар надлежащего качества, комплектации и количества.

3.1.3. Передать вместе с Товаром следующие документы, относящиеся к нему:

— договор;

— счет – фактуру;

— товарную накладную;

— сертификат соответствия;

— регистрационное удостоверение лекарственного препарата для ветеринарного применения.

3.1.4. В случае нарушения сроков поставки Товара Поставщик обязан выплатить пеню в размере 0,1 % от стоимости Товара за каждый день просрочки.

3.2. Покупатель принимает на себя следующие обязательства:

3.2.1. Своевременно обеспечить Поставщика всеми необходимыми документами.

3.2.2. Произвести оплату за Товар в надлежащие сроки.

4.1. По настоящему договору Покупатель осуществляет предоплату в размере 100% платежными поручениями. 

4.2. Оплата по настоящему Договору производится Покупателем путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 3-х рабочих дней с момента выставления счета. Товар поставляется в течение 15-ти календарных дней с момента поступления денежных средств на расчетный счет Поставщика. Датой поставки Товара считается дата передачи Товара Покупателю и подписание товарной накладной, согласно п. 2.3. Договора.

5.1. Настоящий договор составлен в 2-х экземплярах для каждой из Сторон, имеющих одинаковую юридическую силу, и действует с момента подписания до «__» _____ 20___ года.

6.1. Споры, возникающие в процессе исполнения настоящего договора, рассматриваются в установленном порядке арбитражным судом по месту нахождения истца. До предъявления иска обязательно предъявление претензии, срок рассмотрения которой 10 дней со дня получения.

7.1. Ни одна из Сторон не будет нести ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств, если это неисполнение является следствием наводнения, пожара, землетрясения и других стихийных бедствий или военных действий, возникших после заключения настоящего Договора.

7.2. Сторона, исполнение обязательств которой стало невозможно из-за форс-мажорных обстоятельств, должна сообщить об этом в письменной форме другой Стороне в течение 10 (десяти) календарных дней после их возникновения. 

7.3. Достаточным условием подтверждения форс-мажорных обстоятельств является документ, выданный Торгово-промышленной палатой.

7.4. Если эти обстоятельства будут продолжаться свыше шести месяцев, то каждая Сторона имеет право отказаться от дальнейшего исполнения обязательств по настоящему Договору с возмещением возможных убытков.

8.1. Все условия, не оговоренные в настоящем договоре, регулируется Гражданским законодательством РФ.

8.2. Настоящий договор, приложения, изменения и дополнения к договору, и иные юридически значимые документы, переданные посредством почтовой, телефонной (по факсу), электронной или иной связи, признаются действительными и имеют юридическую силу до момента их замены на оригинал. 

8.3. Настоящий договор и приложения к нему составлены в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

Договор поставки с самовывозом

Договор поставки с условием самовывоза заключается в соответствии с требованиями гражданского законодательства в письменной форме между субъектами, ведущими предпринимательскую деятельность. Сущность подобного соглашения заключается в том, что поставщик берет на себя обязанность по передаче в собственность покупателю товар, им производимый либо реализуемый, а покупатель должен самостоятельно забрать его у продавца и произвести оплату.

Самовывоз по договору поставки товара обычно выбирают в случаях:

• когда необходимо быстро получить товар, а доставка поставщиком предусматривает определенный график;
• когда покупатель желает самостоятельно осуществить выборку товара (если такое допускается поставщиком);
• когда доставка не входит в стоимость договора и требует дополнительных расходов.

Образец договора поставки товара с самовывозом

Образец договора поставки товара с условием самовывоза должен содержать такие обязательные условия:

• предмет соглашение — необходимо указать, какой именно товар, в каком ассортименте, количестве и какого качества должен быть передан покупателю;
• стоимость товара (может быть прописана цена 1 единицы товара, а может быть посчитана сумма за весь заказанный товар);
• условия и способы оплаты;
• условие о доставке. Так как покупатель желает забрать товар самостоятельно, то следует прописать, место самовывоза (это может быть как офис поставщика, так и его склад либо магазин) и время, в которое возможно получить товар;
• ответственность сторон и пр.

В сервисе вы можете самостоятельно выбрать условия сделки и на их основании сформировать образец договора поставки самовывозом со склада поставщика.

Договор поставки товаров (на основании заказов покупателя)

Договор поставки – хозяйственный договор, который является одной из разновидностей договора купли-продажи и аналогичен ему по форме. Согласно этому договору поставщик обязуется в назначенные сроки (срок), не совпадающие с моментом заключения договора, передать товар (продукцию) в собственность (полное хозяйственное ведение либо оперативное управление) покупателю, который обязуется принять товар (продукцию) и уплатить за него определенную денежную сумму.

Особенности составления договора поставки товаров (на основании заказов покупателя)

Стороны договора поставки товара (продукции) называются, соответственно, поставщиком и покупателем, в качестве поставщика выступают юридические лица и индивидуальные предприниматели, а покупателями могут быть и обычные граждане, хотя чаще это все равно субъекты предпринимательской деятельности.

Форма договора поставки

Договор поставки заключается в простой письменной форме, в противном случае при возникновении спора стороны не смогут для подтверждения самого факта совершения сделки и ее условий ссылаться на свидетельские показания. Все дополнительные соглашения, а также соглашение о расторжении договора должны также совершаться в письменной форме.

Договор может дополняться иными документами, конкретизирующими условия поставки – графиками поставки и платежей, спецификациями и т. д.

Существенные условия договора поставки

К существенным условиям договора поставки товара относятся предмет договора поставки и сроки поставки.

1. Предмет договора поставки – это условия о товаре, его наименовании, качестве и количестве. Стороны договора должны максимально точно указывать наименование товара, чтобы не допустить его подмену, в том числе указывать реквизиты государственных стандартов, технических условий и прочих документов, которым должны соответствовать поставляемые товары. Детализировать условия о товаре можно и в спецификациях или иных приложениях к договору, подписываемых для каждой конкретной поставки. Качество товара с точки зрения закона – это соответствие свойств товара требованиям закона, нормативно-правовых актов и договора поставки, а также совокупность признаков, определяющих пригодность товара для его использования по прямому назначению. Продавец товара должен передать покупателю товар надлежащего качества.
2. Сроки поставки – временные периоды, в рамках которых поставщик обязан передать товар покупателю, эти сроки должны быть согласованы сторонами и прописаны в договоре. Товар по договору поставки может передаваться как одной партией, так и отдельными партиями с определенной периодичностью.

Другие важные условия договора поставки:

• в договоре обязательно должны быть указаны сроки поставки товара, причем раньше срока поставку можно осуществить лишь с согласия покупателя, иначе он может быть просто не в состоянии принять и (или) оплатить товар;
• доставка товара по умолчанию (то есть если в договоре не указано иное) осуществляется поставщиком за его счет и его силами путем отгрузки на склад покупателя или в ином им указанном месте;
• в договоре поставки товара должен быть установлен момент перехода права собственности на товар, определяющий тем самым момент перехода ответственности и рисков от поставщика покупателю;
• порядок поставки товара – отгружается ли он на складе покупателя, передается на складе поставщика или в ином месте;
• для перевозки товара должны использоваться тара и упаковка, способные обеспечить его сохранность;
• поставщик может в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора при существенном нарушении покупателем его условий – неоднократном нарушении сроков оплаты товара или его неоднократной невыборки (если покупатель не забирает товар со склада поставщика при наличии такой обязанности в договоре);
• условия расторжения договора – нередко в договорах присутствует норма об автоматической пролонгации действия договора на новый срок, если одна из сторон заранее не уведомит другую о его прекращении;
• в договоре поставки товара должны быть четко прописаны случаи наступления ответственности сторон и размер этой ответственности.

Нарушения условий поставки

К нарушениям условий поставки относятся поставка товара в неполном количестве или в количестве сверх оговоренного, ненадлежащего качества, в ненадлежащем ассортименте.

1. В случае недопоставки товара покупатель вправе:
   • потребовать поставки недостающего товара;
   • не оплатить недопоставленный товар;
   • купить недопоставленный товар у другого поставщика и потребовать возмещения разницы в цене у нарушившего договор поставщика.
2. Если поставлен товар ненадлежащего качества, ассортимента, комплектации, покупатель вправе либо вернуть товар поставщику и отказаться от оплаты, либо потребовать замены его на соответствующий условиям договора поставки товара. Покупателю о любом подобном решении или действии должен уведомлять поставщика в письменной форме: если ему будут поставлены некачественные или некомплектные товары, но он не заявит поставщику об этих недостатках и не потребует их замены или доукомплектования, то в дальнейшем он не сможет потребовать выполнения этих обязательств даже в судебном порядке.
3. В случае поставки товара в количестве сверх условленного, покупатель может либо принять весь товар и доплатить за излишне поставленный по указанной в договоре стоимости, либо вернуть излишний товар. Сверхнормативные расходы по приему и транспортировке товара возлагаются на поставщика.
4. В случае просрочки поставки товара покупатель имеет следующие варианты действий:
   • потребовать у поставщика уплаты неустойки – согласно ставке рефинансирования или иной ставке, предусмотренной в договоре;
   • отказаться в одностороннем порядке от исполнения договора при существенном нарушении условий поставщиком – если договор нарушается не в первый раз или недостатки товара не могут быть устранены в приемлемый срок.

   Как было выше сказано, все свои недовольства стороны должны высказывать друг другу в виде письменных претензий, к составлению которых надо отнестись очень серьезно, и описывать сложившуюся негативную ситуацию подробно и четко.

Отличиями от договора купли-продажи являются:

• особый субъект (в качестве поставщика может выступать индивидуальный предприниматель или коммерческая организация);
• товары передаются для использования их в предпринимательской деятельности.

В настоящее время на правовое регулирование отношений договора поставки направлены десятки разноуровневых нормативных актов (как гражданско-правовых, так и смежных отраслей права, как частного, так и публичного права).

В действующем гражданском законодательстве правовому регулированию договора поставки посвящен параграф 3 главы 30 ГК РФ.

В статьях 506-524 ГК РФ рассматриваются вопросы регулированию разногласий при подписании образца договора поставки, порядок поставки товара по договору, ассортимент поставляемого товара и другие аспекты взаимоотношений сторон по сделке.

Срок хранения договора поставки установлен ст. 456 в Перечня типовых управленческих архивных документов, образующихся в процессе деятельности государственных органов, органов местного самоуправления и организаций, с указанием сроков хранения (утвержден Министерством культуры Российской Федерации 25.08.2010г.), и составляет 5 лет после истечения срока действия договора.

Источник: http://naar.ru/blanks/dogovor_postavki_tovara/

1. Недопоставка товара по договору поставки
2. Договор поставки на реализацию товара
3. Существенные условия договора поставки
4. Срок договора поставки
5. Срок действия договора поставки
6. Как в договоре прописать отсрочку платежа
7. Договор с отсрочкой платежа
8. Договор поставки товара
9. Договор поставки металлопроката

Пункт в договоре о самовывозе товара покупателем

Документ, выданный соответствующим компетентным органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой силы. 8.4. Сторона, которая не исполняет своего обязательства вследствие действия непреодолимой силы, должна немедленно известить другую сторону о препятствии и его влиянии на исполнение обязательств по Договору. 9. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 9.1.

Все споры и разногласия между сторонами, возникающие в период действия настоящего Договора, разрешаются сторонами путем переговоров. 9.2. В случае не урегулирования споров и разногласий путем переговоров, спор подлежит разрешению в Арбитражном суде г. . 9.3. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, стороны руководствуются действующим законодательством РФ. 10.

СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 10.1.

Внимание

Право собственности на Товар переходит к Покупателю в момент передачи Товара Покупателю. 1.6. Риск случайной гибели несет собственник Товара в соответствии с действующим гражданским законодательством РФ. 2. ЦЕНА ТОВАРА 2.1. После получения Заказа Покупателя и при наличии необходимого количества Товара на складе Поставщик выставляет Покупателю счет на оплату товара.

2.2. Цена Товара указана в накладных и действительна в течение срока, указанного в спецификации, а если срок не указан – в течение срока действия настоящего договора или до подписания сторонами нового соглашения о цене. 2.3. Цена Товара указывается в условных единицах и включает в себя НДС – %. 2.4. Оплата производится Покупателем в рублях плюс установленный настоящим договором в зависимости от размера отсрочки платежа процент.
2.5. Указанный в п.2.4.

Панель ручного поиска договоров

Обязательства Поставщика по отпуску и отгрузке считаются выполненными с момента передачи товара и подписания представителем Покупателя товарной накладной. 5.5. Упаковка товара должна обеспечивать его сохранность при транспортировке при условии бережного с ним обращения. 5.6. Право собственности на купленный товар переходит к Покупателю с момента получения товара у Поставщика.

Риск случайной гибели несет собственник в соответствии с действующим гражданским законодательством РФ. 6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 6.1. В случаях, когда Покупатель в нарушение закона, иных правовых актов или настоящего Договора не принимает товар или отказывается его принять, Поставщик вправе потребовать от Покупателя принять товар или отказаться от исполнения Договора. 6.2.

Договор поставки товара (поставка товара осуществляется самовывозом)

3.3.2. Оплатить купленный товар в срок, установленный в настоящем Договоре. 3.3.3. Предоставить образец печати и подписи должностного лица, имеющего право подписи на финансовых документах Покупателя. 4. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 4.1. Покупатель осуществляет оплату товара в срок до по цене, указанной в Спецификации.
4.2.

Пункт договора (доставка товара)

Важно

В подтверждение оплаты Покупатель обязуется предоставить Поставщику платежное поручение с обязательным указанием цели платежа (оплата по накладной N от » » 200_ г. и т.д.) с исполнением банка, которое должно быть передано по факсу ( ) . 5. ПОСТАВКА, ОТГРУЗКА И ПРИЕМКА ТОВАРА5.1. Поставка товара осуществляется самовывозом.5.2. Товар отгружается со склада силами и средствами Поставщика в количестве, качестве и ассортименте в соответствии со Спецификацией.

5.3. Приемка товара по количеству и ассортименту осуществляется во время передачи товара Покупателю вместе с сертификатами качества. В случае несоответствия количества или ассортимента товара Спецификации в накладной должна быть сделана отметка о фактически принятом количестве и ассортименте товара. 5.4.

УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ ТОВАРА 5.1. Поставка Товара осуществляется партиями на основании Заказов Покупателя и при наличии соответствующего Товара на складе Поставщика. 5.2. Заказ Покупателя должен содержать наименование (ассортимент), количество Товара, условия поставки и адрес, по которому должен быть поставлен Товар. 5.3. Указанный в п.5.1.-5.2. настоящего договора Заказ Покупателя может быть сделан как письменно, в том числе по факсу или по электронной почте, так и по телефону.

5.4. По выбору Покупателя поставка товара осуществляется: 5.4.1. самовывозом со склада Поставщика, расположенного по адресу: . 5.4.2. доставкой Товара на склад Покупателя в пределах административных границ города . 5.5.

Одна условная единица равна по курсу ЦБ РФ на день оплаты. Увеличение Поставщиком цены товара в одностороннем порядке в течение срока действия соглашения о цене товара не допускается. 2.3. Качество товара должно соответствовать требованиям, указанным в сертификатах соответствия или других документах, определяющих качество товара. 2.4. Проверка качества и количества товара производится Покупателем при получении товара от Поставщика.

2.5. Тара и упаковка товаров должны соответствовать требованиям:- стандарта N ;- технических условий N , утвержденных . (наименование органа, утвердившего ТУ, дата утверждения) 2.6. Стоимость специальной тары, упаковки, а также приспособлений для перевозки каждой единицы товара составляет ( ) рублей. 2.7.

Документ, выданный соответствующим компетентным органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой силы. 7.3. Сторона, которая не исполняет своего обязательства вследствие действия непреодолимой силы, должна немедленно известить другую Сторону о препятствии и его влиянии на исполнение обязательств по Договору. 8. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 8.1.

Все споры по настоящему Договору решаются путем переговоров.
8.2. При недостижении согласия споры решаются в Арбитражном суде . 9. СРОК ДЕЙСТВИЯ, ИЗМЕНЕНИЕ, РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА 9.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до » » г. 9.2. Договор может быть изменен или расторгнут только по соглашению сторон, если иное не предусмотрено законодательством.

Стороны вправе продлить действие договора на новый срок. 9.3.При самовывозе отгрузка Товара со склада Поставщика осуществляется силами и средствами Поставщика на автотранспортные средства Покупателя, которые должны быть приспособлены для безопасной перевозки Товара.

В случае, если Поставщик обнаружит, что транспортное средство Покупателя не может обеспечить безопасной транспортировки товара, он обязан незамедлительно известить об этом Покупателя или его представителя. 5.6. В случае доставки Товара Поставщиком на склад Покупателя разгрузка Товара осуществляется силами и средствами Покупателя. Ответственность за повреждение Товара при разгрузке лежит на Покупателе. 5.7.

Отгрузка товара осуществляется в количестве и ассортименте, указанных в накладных на Товар. 5.8.

Поставщик вправе потребовать у Покупателя в подтверждение оплаты Товара копию платежного поручения с отметкой банка об исполнении. 4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 4.1. Поставщик обязан: 4.1.1.

В течение дней с момента получения от Покупателя Заявки на поставку Товара уведомить Покупателя о наличии готового к отгрузке Товара на складе Поставщика либо поставить Товар на склад Покупателю (в зависимости от условий поставки партии товара). 4.1.2. Передать Покупателю товар надлежащего качества и в обусловленном настоящим Договором количестве и ассортименте. 4.2. Покупатель обязан: 4.2.1. Оплатить стоимость поставленного Товара. 4.2.2. Осуществлять в установленные настоящим договором сроки проверку товара по количеству, ассортименту и качеству; 4.2.3.

Предоставить уполномоченного представителя для подписания необходимых документов (накладных, акта приема-передачи документов и т.д.). 5.Поставщик»

Источник: http://prodhelp.ru/punkt-v-dogovore-o-samovyvoze-tovara-pokupatelem/

Договор поставки товара самовывоз с адреса

При поставке немаркированных или ненадлежаще маркированных товаров Покупатель (получатель) вправе (если иное не предусмотрено договором) замаркировать их (изменить маркировку) за счет Поставщика или потребовать, чтобы маркировку (изменение маркировки) произвел Поставщик, либо отказаться от принятия товаров. 3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 3.1.

Поставщик обязан передать Покупателю товар надлежащего качества и в обусловленных настоящим Договором количестве и ассортименте. 3.2. В случае отсутствия в момент получения товара на складе Поставщика согласованного с Покупателем ассортимента и количества товара Поставщик вправе изменить и согласовать ассортимент и количество товара с Покупателем.

При этом Сторонами оформляется новая Спецификация. 3.3. Покупатель обязан: 3.3.1.

Договор поставки с самовывозом

Товар, не соответствующий условию данного Договора об ассортименте, считается принятым, если Покупатель в течение дней после его получения не сообщит Поставщику о своем отказе от товара. 6.3.

Если Покупатель не отказался от товара, ассортимент которого не соответствует данному Договору, он обязан согласовать с Поставщиком в течение дней цену принятого товара. 6.4. За нарушение срока оплаты товара, предусмотренного п. 4.

1 Договора, Покупатель уплачивает пеню в размере % за каждый день просрочки от стоимости неоплаченного товара. 6.5. За нарушение иных условий настоящего Договора Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством РФ.

6.6. Внимание За неисполнение или ненадлежащее исполнение Покупателем своих обязательств Поставщик вправе взыскать убытки в полной сумме сверх неустойки. 6.8. Установленная законом или договором неустойка за недопоставку или просрочку поставки товаров взыскивается с Поставщика до фактического исполнения обязательства в пределах его обязанности восполнить недопоставленное количество товаров в последующих периодах поставки (иное может быть предусмотрено в договоре).
7. ФОРС-МАЖОР 7.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности перед другой Стороной за невыполнение обязательств, обусловленное обстоятельствами, возникшими помимо воли и желания Сторон, которые нельзя предвидеть или избежать, включая объявленную или фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии, блокаду, эмбарго, землетрясения, наводнения, пожары и другие стихийные бедствия. 7.2.

Договор поставки товара самовывоз с адресами

Нарушение Договора Поставщиком предполагается существенным в случаях:- поставки товаров ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены в приемлемый для Покупателя срок;- неоднократного нарушения сроков поставки товаров. 9.7. Нарушение Договора Покупателем предполагается существенным в случаях:- неоднократного нарушения сроков оплаты товаров;- неоднократной невыборки товаров.
9.8.

Договор считается измененным или расторгнутым с момента получения одной Стороной уведомления другой Стороны об одностороннем отказе от исполнения Договора полностью или частично, если иной срок расторжения или изменения Договора не предусмотрен в уведомлении (иное может быть предусмотрено в Договоре). 10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 10.1.

Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
10.2. Согласно ст.

Сторона, которая не исполняет своего обязательства вследствие действия непреодолимой силы, должна немедленно известить другую Сторону о препятствии и его влиянии на исполнение обязательств по Договору. 8. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ8.1. Все споры по настоящему Договору решаются путем переговоров.8.2.

При недостижении согласия споры решаются в Арбитражном суде .9. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА9.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и до » » 200_ г.

10.

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ10.1. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон. 10.2. Согласно ст. 434 ГК РФ Договор может быть заключен путем обмена документами посредством факсимильной связи, позволяющей достоверно установить, что документ исходит от Стороны по Договору.

10.3.

Договора оформляется дополнительным соглашением, подписываемым Сторонами, либо путем обмена письмами, телеграммами, телетайпограммами, телефонограммами, радиограммами с подтверждением их получения. 9.4. Сторона, получившая предложение об изменении или о расторжении Договора либо о продлении срока действия Договора, обязана дать ответ другой Стороне не позднее 10 дней после получения предложения.

При недостижении Сторонами соглашения спор между Сторонами разрешается по заявлению заинтересованной Стороны в судебном порядке. 9.5.

Односторонний отказ от исполнения Договора (полностью или частично) допускается:- в случае существенного нарушения Договора одной из Сторон;- при поставке товаров с отступлением по качеству от стандартов, технических условий;- при объявлении Покупателя неплатежеспособным;- при завышении Поставщиком цены на товары;- .
(другие случаи, предусмотренные сторонами) 9.6.

• при оплате товара в течение календарных дней с даты поставки прибавляется %;
• при оплате товара в течение календарных дней с даты поставки прибавляется %.

2.6.Покупатель вправе получать скидки на поставляемый Товар в установленных Поставщиком случаях. 2.7. По истечении срока действия соглашения о цене, указанного в спецификации, Поставщик уведомляет Покупателя о новых ценах на Товар, которые закрепляются в дополнительном соглашении сторон.

В случае, если Покупатель не соглашается с новыми ценами на Товар, договор считается расторгнутым в момент получения Поставщиком письменного отказа Покупателя от подписания дополнительного соглашения о цене либо, при отсутствии письменного отказа, по истечении дней с момента направления Поставщиком предложения с новыми ценами. 2.8.

Документ, выданный соответствующим компетентным органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой силы. 8.4. Сторона, которая не исполняет своего обязательства вследствие действия непреодолимой силы, должна немедленно известить другую сторону о препятствии и его влиянии на исполнение обязательств по Договору.

9. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 9.1. Все споры и разногласия между сторонами, возникающие в период действия настоящего Договора, разрешаются сторонами путем переговоров. 9.2. В случае не урегулирования споров и разногласий путем переговоров, спор подлежит разрешению в Арбитражном суде г. . 9.3. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, стороны руководствуются действующим законодательством РФ. 10.

СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 10.1.Образец (Примерный). Договор поставки товара (поставка товара осуществляется самовывозом)ДОГОВОР N поставки товараг. » » 200_ г. , именуем в дальнейшем(наименование организации)»Поставщик», в лице , действующего на(должность, Ф.И.О.)основании , с одной стороны,и , именуем в дальнейшем «Покупатель»,(наименование организации)в лице , действующего на(должность, Ф.И.О.

)основании , с другой стороны, вместе именуемые»Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА1.1. В соответствии с настоящим Договором Поставщик обязуется передать в собственность Покупателю (далее — «товар») в ассортименте, количестве и качестве, установленных Договором, а Покупатель обязуется принять этот товар и уплатить за него определенные Договором денежные средства (цену). 2.

ЦЕНА, КОЛИЧЕСТВО И КАЧЕСТВО ТОВАРА2.1.

Важно Поставщик вправе потребовать у Покупателя в подтверждение оплаты Товара копию платежного поручения с отметкой банка об исполнении. 4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 4.1. Поставщик обязан: 4.1.1.

В течение дней с момента получения от Покупателя Заявки на поставку Товара уведомить Покупателя о наличии готового к отгрузке Товара на складе Поставщика либо поставить Товар на склад Покупателю (в зависимости от условий поставки партии товара). 4.1.2. Передать Покупателю товар надлежащего качества и в обусловленном настоящим Договором количестве и ассортименте.

4.2. Покупатель обязан: 4.2.1. Оплатить стоимость поставленного Товара. 4.2.2. Осуществлять в установленные настоящим договором сроки проверку товара по количеству, ассортименту и качеству; 4.2.3. Предоставить уполномоченного представителя для подписания необходимых документов (накладных, акта приема-передачи документов и т.д.). 5.

Поставка товара осуществляется самовывозом со склада Поставщика, расположенного по адресу: (в пределах одного населенного пункта с Покупателем).Вариант: Поставка товара осуществляется самовывозом с железнодорожной станции по адресу: . 5.2. Товар отгружается со склада силами и средствами Поставщика в количестве, качестве и ассортименте в соответствии со Спецификацией. 5.3.

Приемка товара по количеству и ассортименту осуществляется во время передачи товара Покупателю вместе с сертификатами качества. В случае несоответствия количества или ассортимента товара Спецификации в накладной должна быть сделана отметка о фактически принятом количестве и ассортименте товара. 5.4.

Обязательства Поставщика по отпуску и отгрузке считаются выполненными с момента передачи товара и подписания представителем Покупателя товарной накладной. 5.5.

Поставщик»

Источник: http://pbcns.ru/dogovor-postavki-tovara-samovyvoz-s-adresa/

Договор поставки товара (поставка товара осуществляется самовывозом; вариант оплаты в условных единицах)

дата и место подписания

___(наименование организации, осуществляющей предпринимательскую деятельность)___, именуем__ в дальнейшем»Поставщик», в лице ___(должность, ФИО)___, действующ__ на основании _________________, с одной стороны, и ___(наименование организации)___, именуем__ в дальнейшем «Покупатель», в лице ___(должность, ФИО)___, действующ__ наосновании , с другой стороны, вместе именуемые»Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:

———————————

Поставщиком является лицо, осуществляющее предпринимательскую деятельность (статья 506 Гражданского кодекса Российской Федерации).

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. В соответствии с настоящим Договором Поставщик обязуется передать в собственность Покупателю ____________ (далее — «товар») в ассортименте, количестве и качестве, установленных Договором, а Покупатель обязуется принять этот товар и уплатить за него определенные Договором денежные средства (цену).

1.2. Товары приобретаются Покупателем для использования в предпринимательской деятельности (или в иных целях, не связанных с личным, семейным, домашним и иным подобным использованием).

2. ЦЕНА, КОЛИЧЕСТВО, УПАКОВКА, ТАРА И КАЧЕСТВО ТОВАРА

2.1. Ассортимент, количество, товара и общая сумма Договора определяются Поставщиком и Покупателем и отражаются в Спецификации (Приложение N 1), являющейся неотъемлемой частью настоящего Договора.

2.2. Цена Товара указана в Спецификациях и действительна в течение срока, указанного в Спецификации, а если срок не указан — в течение срока действия настоящего Договора или до подписания сторонами нового соглашения о цене. Вариант:

Цена Товара указана в Спецификациях в условных единицах и действительна в течение срока, указанного в Спецификации, а если срок не указан — в течение срока действия настоящего Договора или до подписания сторонами нового соглашения о цене.

Одна условная единица равна _________________ по курсу ЦБ РФ на день оплаты.

Увеличение Поставщиком цены товара в одностороннем порядке в течение срока действия соглашения о цене товара не допускается.

2.3. Качество товара должно соответствовать требованиям, указанным в сертификатах соответствия или других документах, определяющих качество товара.

2.4. Проверка качества и количества товара производится Покупателем при получении товара от Поставщика.

2.5. Тара и упаковка товаров должны соответствовать требованиям: — стандарта N __________________________;

— технических условий N _________________, утвержденных ______________

________________.

(наименование органа, утвердившего ТУ, дата утверждения)

2.6. Стоимость специальной тары, упаковки, а также приспособлений для перевозки каждой единицы товара составляет ______ (________) рублей.

2.7. Покупатель (получатель) обязан возвратить Поставщику многооборотную тару и средства пакетирования, в которых поступил товар, в следующем порядке: ___________________ в течение ____ дней с момента поставки товара.
При возврате тары Покупателем соблюдаются следующие условия: ______________________.

2.8. В случае поломки или деформации возвратной тары по вине Покупателя ее замена на новую осуществляется за плату, которая взимается при последующих поставках Товара.

2.9. Поставляемые товары подлежат маркировке в соответствии с требованиями ___. (стандартов (или технических условий))

2.10. Дополнительные требования к маркировке _____________________.

2.11. На поставляемых товарах и их упаковке должны быть помещены товарные знаки, зарегистрированные в установленном порядке. Товарные знаки не помещаются на товарах, которые в соответствии со стандартами (или техническими условиями) не подлежат маркировке.

2.12. При поставке немаркированных или ненадлежаще маркированных товаров Покупатель (получатель) вправе (если иное не предусмотрено договором) замаркировать их (изменить маркировку) за счет Поставщика или потребовать, чтобы маркировку (изменение маркировки) произвел Поставщик, либо отказаться от принятия товаров.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3.1. Поставщик обязан передать Покупателю товар надлежащего качества и в обусловленных настоящим Договором количестве и ассортименте.

3.2. В случае отсутствия в момент получения товара на складе Поставщика согласованного с Покупателем ассортимента и количества товара Поставщик вправе изменить и согласовать ассортимент и количество товара с Покупателем. При этом Сторонами оформляется новая Спецификация.

3.3. Покупатель обязан:

3.3.1. Осуществить проверку при приемке товара по количеству, качеству и ассортименту, составить и подписать соответствующие документы (накладную и т.д.).

3.3.2. Оплатить купленный товар в срок, установленный в настоящем Договоре.

3.3.3. Предоставить образец печати и подписи должностного лица, имеющего право подписи на финансовых документах Покупателя.

4. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

4.1. Покупатель осуществляет оплату товара платежными поручениями в срок до _________ по цене, указанной в Спецификации.

4.2. В подтверждение оплаты Покупатель обязуется предоставить Поставщику платежное поручение с обязательным указанием цели платежа (оплата по накладной N ____ от «__»__________ _____ г. и т.д.) с исполнением банка, которое должно быть передано по факсу (___) ______________.

5. ПОСТАВКА, ОТГРУЗКА И ПРИЕМКА ТОВАРА

5.1. Поставка товара осуществляется самовывозом со склада Поставщика, расположенного по адресу: ___________________________ (в пределах одного населенного пункта с Покупателем).
Вариант: Поставка товара осуществляется самовывозом с железнодорожной станции по адресу: _________________________.

5.2. Товар отгружается со склада силами и средствами Поставщика в количестве, качестве и ассортименте в соответствии со Спецификацией.

5.3. Приемка товара по количеству и ассортименту осуществляется во время передачи товара Покупателю вместе с сертификатами качества. В случае несоответствия количества или ассортимента товара Спецификации в накладной должна быть сделана отметка о фактически принятом количестве и ассортименте товара.

5.4. Обязательства Поставщика по отпуску и отгрузке считаются выполненными с момента передачи товара и подписания представителем Покупателя товарной накладной.

5.5. Упаковка товара должна обеспечивать его сохранность при транспортировке при условии бережного с ним обращения.

5.6. Право собственности на купленный товар переходит к Покупателю с момента получения товара у Поставщика. Риск случайной гибели несет собственник в соответствии с действующим гражданским законодательством Российской Федерации.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. В случаях когда Покупатель в нарушение закона, иных правовых актов или настоящего Договора не принимает товар или отказывается его принять, Поставщик вправе потребовать от Покупателя принять товар или отказаться от исполнения Договора.

6.2. Товар, не соответствующий условию данного Договора об ассортименте, считается принятым, если Покупатель в течение _____ дней после его получения не сообщит Поставщику о своем отказе от товара.

6.3. Если Покупатель не отказался от товара, ассортимент которого не соответствует данному Договору, он обязан согласовать с Поставщиком в течение _____ дней цену принятого товара.

6.4. За нарушение срока оплаты товара, предусмотренного п. 4.1 Договора, Покупатель уплачивает пеню в размере ___% за каждый день просрочки от стоимости неоплаченного товара.

6.5. За нарушение иных условий настоящего Договора Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. Возмещению подлежат убытки в виде прямого ущерба и неполученной прибыли. Бремя доказывания убытков лежит на потерпевшей Стороне.

6.6. При необоснованном отказе от приемки товара Покупатель возмещает Поставщику убытки в виде прямого ущерба и неполученной прибыли, исходя из ставки рефинансирования ЦБ РФ на день оплаты.

6.7. За неисполнение или ненадлежащее исполнение Покупателем своих обязательств Поставщик вправе взыскать убытки в полной сумме сверх неустойки.

6.8. Установленная законом или договором неустойка за недопоставку или просрочку поставки товаров взыскивается с Поставщика до фактического исполнения обязательства в пределах его обязанности восполнить недопоставленное количество товаров в последующих периодах поставки (иное может быть предусмотрено в договоре).

7. ФОРС-МАЖОР

7.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности перед другой Стороной за невыполнение обязательств, обусловленное обстоятельствами, возникшими помимо воли и желания Сторон, которые нельзя предвидеть или избежать, включая объявленную или фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии, блокаду, эмбарго, землетрясения, наводнения, пожары и другие стихийные бедствия.

7.2. Документ, выданный соответствующим компетентным органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой силы.

7.3. Сторона, которая не исполняет своего обязательства вследствие действия непреодолимой силы, должна немедленно известить другую Сторону о препятствии и его влиянии на исполнение обязательств по Договору.

8. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

8.1. Все споры по настоящему Договору решаются путем переговоров.

8.2. При недостижении согласия споры решаются в Арбитражном суде _____________.

9. СРОК ДЕЙСТВИЯ, ИЗМЕНЕНИЕ, РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА

9.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до «___»________ ____ г.

9.2. Договор может быть изменен или расторгнут только по соглашению сторон, если иное не предусмотрено законодательством. Стороны вправе продлить действие договора на новый срок.

9.3. Изменение, расторжение или продление срока действия Договора оформляется дополнительным соглашением, подписываемым Сторонами, либо путем обмена письмами, телеграммами, телетайпограммами, телефонограммами, радиограммами с подтверждением их получения.

9.4. Сторона, получившая предложение об изменении или о расторжении Договора либо о продлении срока действия Договора, обязана дать ответ другой Стороне не позднее 10 дней после получения предложения. При недостижении Сторонами соглашения спор между Сторонами разрешается по заявлению заинтересованной Стороны в судебном порядке.

9.5. Односторонний отказ от исполнения Договора (полностью или частично) допускается: — в случае существенного нарушения Договора одной из Сторон;

— при поставке товаров с отступлением по качеству от стандартов,

технических условий; — при объявлении Покупателя неплатежеспособным; — при завышении Поставщиком цены на товары;

— _________.

(другие случаи, предусмотренные сторонами)

9.6. Нарушение Договора Поставщиком предполагается существенным в случаях: — поставки товаров ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены в приемлемый для Покупателя срок;

— неоднократного нарушения сроков поставки товаров.

9.7. Нарушение Договора Покупателем предполагается существенным в случаях: — неоднократного нарушения сроков оплаты товаров;

— неоднократной невыборки товаров.

9.8. Договор считается измененным или расторгнутым с момента получения одной Стороной уведомления другой Стороны об одностороннем отказе от исполнения Договора полностью или частично, если иной срок расторжения или изменения Договора не предусмотрен в уведомлении (иное может быть предусмотрено в Договоре).

10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

10.1. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

10.2. Согласно ст. 434 Гражданского кодекса Российской Федерации Договор может быть заключен путем обмена документами посредством факсимильной связи, позволяющей достоверно установить, что документ исходит от Стороны по Договору.

10.3. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны при условии, если они совершены в письменной форме и подписаны Сторонами или уполномоченными на то представителями Сторон.

11. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Источник: https://www.xn—-ctbbbejw6bbbwcle.xn--p1ai/index.php?doc=2053

Образец договора поставки с самовывозом заказчиком

В случае отсутствия в момент получения товара на складе Поставщика согласованного с Покупателем ассортимента и количества товара Поставщик вправе изменить и согласовать ассортимент и количество товара с Покупателем. При этом Сторонами оформляется новая Спецификация. 3.3. Покупатель обязан: 3.3.1.

Осуществить проверку при приемке товара по количеству, качеству и ассортименту, составить и подписать соответствующие документы (накладную и т.д.). 3.3.2. Оплатить купленный товар в срок, установленный в настоящем Договоре. 3.3.3. Предоставить образец печати и подписи должностного лица, имеющего право подписи на финансовых документах Покупателя. 4. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 4.1.

Покупатель осуществляет оплату товара в срок до по цене, указанной в Спецификации. 4.2.

Договор поставки товара

2.3. Качество товара должно соответствовать требованиям, указанным в сертификатах соответствия или других документах, определяющих качество товара. 2.4. Проверка качества и количества товара производится Покупателем при получении товара от Поставщика.
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 3.1. Поставщик обязан передать Покупателю товар надлежащего качества и в обусловленных настоящим Договором количестве и ассортименте. 3.2.

Договор поставки товара

Сохраните этот документ у себя в удобном формате. Это бесплатно.

г.

«» г.

в лице , действующего на основании , именуемый в дальнейшем «Поставщик», с одной стороны, и в лице , действующего на основании , именуемый в дальнейшем «Покупатель», с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор, в дальнейшем «Договор», о нижеследующем:

1.1. Поставщик обязуется передать Покупателю продукцию, именуемую далее – Товары, на условиях поставки, согласованных Сторонами в настоящем Договоре и в Спецификациях к нему, а Покупатель обязуется принять и оплатить Товары в установленных настоящим Договором и Спецификациях порядке, формах, размерах и сроках.

1.2. Спецификации должны содержать данные о количестве Товаров, сроках поставки, ассортименте, качестве, цене, способе поставки, порядке возмещения транспортных расходов, о размере предоплаты за Товары, а также реквизиты грузополучателей Товаров и другую необходимую информацию по согласованию Сторон.

1.3. Каждая поставка Товаров оформляется отдельной Спецификацией на основании заявок, представленных Покупателем. Поставщик обязан рассмотреть представленную Покупателем заявку и сообщить о возможности, объемах и сроках ее удовлетворения в течение рабочих дней с даты ее получения.

1.4. Поставка Товаров осуществляется Поставщиком в течение срока действия Договора отдельными партиями согласно согласованной Спецификации, при условии выполнения Покупателем п.7.5 настоящего Договора.

2. КАЧЕСТВО И КОМПЛЕКТНОСТЬ

2.1. Качество и комплектность поставляемых Товаров должны соответствовать необходимым техническим условиям, требованиям нормативно-технической документации, указанной в Спецификации, применительно к каждому из Товаров.

2.2. Паспорт на изделие, сертификат соответствия выдается Поставщиком на каждую поставку на каждый вид Товара. Поставщик обязан предоставить на поставленный Товар всю необходимую документацию, предусмотренную действующим законодательством Российской Федерации.

2.3. В Спецификации указываются ГОСТ, ТУ.

2.4. На Товар устанавливается гарантийный срок – месяцев с момента получения Товара Покупателем (Грузополучателем).

2.5. В случае обнаружения Покупателем (Грузополучателем) неисправности продукции в период гарантийного срока Покупатель направляет в адрес Поставщика уведомление, в котором указывает характер возникшей неисправности.

2.6. Поставщик в течение календарных дней с момента получения уведомления направляет своего представителя для установления причин неисправности и наличия гарантийного случая.

2.7. Гарантийный ремонт проводится в течение месяц(ев) с момента установления наличия гарантийного случая.

2.8. Во всем остальном, что не установлено настоящим Договором при обнаружении неисправности продукции в течение гарантийного срока, Стороны руководствуются действующим законодательством РФ.

3. КОЛИЧЕСТВО И АССОРТИМЕНТ

3.1. Количество и ассортимент поставляемых по настоящему Договору Товаров, а также единицы их измерения согласовываются Сторонами в соответствующей Спецификации.

4. ТАРА, УПАКОВКА И МАРКИРОВКА

4.1. Товар, не требующий упаковки, Поставщик отгружает без ее применения.

4.2. В случае если тара является невозвратной, то ее стоимость входит в стоимость Товара.

5. СРОКИ, ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ

5.1 Срок поставки каждой партии (период поставки) Товаров указывается в Спецификации применительно к каждой партии Товаров. С письменного согласия Покупателя допускается досрочная поставка Товаров.

5.2. Датой поставки (отгрузки) Товаров считается дата проставления штемпеля на железнодорожных накладных или товарно-транспортных накладных (печати, даты и подписи уполномоченного представителя Покупателя) о получении Товаров Покупателю (грузополучателю).

5.3. Право собственности на Товары, а также риск случайного повреждения, гибели Товара переходит от Поставщика к Покупателю с даты поставки Товара Покупателю.

5.4. Товары считаются поставленными в надлежащий срок при соблюдении сроков поставки, указанных в Спецификации, а также при выполнении Покупателем п.7.5 настоящего договора.

5.5. Поставка Товара осуществляется Поставщиком за счет Покупателя.

5.6. Поставка Товаров осуществляется по отгрузочным реквизитам Покупателя либо по отгрузочным реквизитам грузополучателей Товаров, указанных в Спецификации.

6. ПРИЕМКА ТОВАРОВ ПО КОЛИЧЕСТВУ И КАЧЕСТВУ

6.1. Покупатель обязан совершить все необходимые действия, обеспечивающие принятие Товаров, поставленных на условиях и в соответствии с настоящим Договором.

6.2. В случае обнаружения Покупателем при приемке Товара повреждения тары, упаковки, нарушения пломбировки, повреждения контейнера, представитель Покупателя обязан составить акт с участием представителя Поставщика.

6.3. Принятие Товара должно быть осуществлено согласно требованиям действующего законодательства РФ.

7. ЦЕНА ТОВАРА, ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

7.1. Цены на Товар устанавливаются в рублях Российской Федерации и определяются в Спецификациях, которые являются неотъемлемой частью настоящего Договора.

7.2. Общая цена Договора состоит из суммы итоговых стоимостей партий Товаров по Спецификациям, которые являются неотъемлемой частью Договора, и суммы расходов Поставщика, подлежащих возмещению Покупателем.

7.3. Возмещение транспортных расходов, понесенных Поставщиком, осуществляется Покупателем на основании выставленных Поставщиком счетов и копий документов, подтверждающих стоимость перевозки и связанных с ней услуг Перевозчика, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика, если иной порядок не согласован Сторонами дополнительно.

7.4. Оплата по Договору осуществляется путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение банковских дней с момента подписания Сторонами соответствующей Спецификации.

7.5. По соглашению Сторон допускается оплата Товара в ином порядке, установленном в Спецификации и/или предусмотренном законодательством РФ.

7.6. При возникновении встречных требований, Стороны вправе произвести их зачет.

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

8.1. При просрочке оплаты Товара, либо поставки Товара согласно условиям настоящего Договора виновная Сторона уплачивает пени из расчета % от стоимости недопоставленной, неоплаченной продукции, за каждый день просрочки, но не более % от общей цены Договора.

При этом право на их получение возникает у Стороны после выставления письменной претензии с расчетом суммы пени и признания их виновной Стороной, либо вынесения судебного решения о присуждении пени, если претензии не выставлялись или виновной Стороной признаны не были.

8.2. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая свои обязательства по настоящему Договору, освобождается от ответственности в случае наступления форс-мажорных обстоятельств:

8.2.1. Если докажет, что надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, например таких как: стихийные и экологические бедствия, забастовки, военные действия, аварии на транспорте и производстве, эпидемии и эпизоотии, карантины, акты органов государственной власти и органов местного самоуправления.

8.2.2. Если Сторона, ссылающаяся на обстоятельства непреодолимой силы, не известит другую Сторону о наступлении указанных обстоятельств в -дневный срок, такая Сторона несет ответственность за нарушение своих обязательств в соответствии с настоящим Договором.

9. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ДОСРОЧНОЕ РАСТОРЖЕНИЕ

9.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания Сторонами первой Спецификации и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по Договору.

9.2.

Настоящий Договор может быть досрочно прекращен в следующих случаях:

• по соглашению Сторон путем подписания Сторонами дополнительного соглашения к Договору;
• односторонний отказ возможен по требованию одной из Сторон при существенном нарушении настоящего Договора другой Стороной;
• в иных случаях, установленных действующим законодательством РФ или настоящим Договором.

При расторжении настоящего Договора инициативная Сторона должна письменно уведомить другую Сторону о предстоящем расторжении не менее чем за календарных дней до даты расторжения настоящего Договора, за исключением, когда Покупатель не перечислил предоплату на расчетный счет Поставщика согласно п.7.5 настоящего Договора. В этом случае Поставщик имеет право расторгнуть договор в одностороннем порядке, направив Покупателю уведомление о расторжении настоящего Договора. При одностороннем расторжении Договора дополнительное соглашение о расторжении Договора составляться и подписываться не будет. Договор будет считаться расторгнутым с момента получения Покупателем уведомления о расторжении настоящего Договора.

9.3.В случае прекращения деятельности одной из Сторон в результате реорганизации – ее права, обязанности и ответственность по настоящему Договору переходят к ее правопреемникам в случае согласия другой Стороны. Если такого согласия не будет, настоящий Договор считается досрочно расторгнутым по соглашению Сторон.

10. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ СТОРОНАМИ

10.1. Споры, возникающие между Сторонами при исполнении настоящего Договора, рассматриваются, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, в Арбитражном суде по месту нахождения ответчика, с соблюдением обязательного досудебного претензионного порядка урегулирования (срок рассмотрения заявленной претензии – календарных дней).

11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

11.1. Вся информация, полученная Сторонами в рамках настоящего Договора, включая информацию о финансовом положении Сторон, считается конфиденциальной и не подлежит разглашению или передачи третьим лицам, как в период действия настоящего Договора, так и по окончании его действия в течение пяти лет.

11.2. В случае изменении реквизитов, Стороны обязуются письменно извещать друг друга о таких изменениях в -дневный срок. В противном случае сообщения, переданные по последнему известному адресу, считаются переданными надлежащим образом.

11.3. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством РФ.

11.4. После подписания настоящего Договора все предшествующие переговоры и вся переписка, относящаяся к нему, теряют свою силу.

11.5. Договор и спецификации к нему, документы, переданные средствами факсимильной связи, имеют юридическую силу, оригиналы направляются по почте в течение календарных дней с даты передачи средствами факсимильной связи.

11.6. Все изменения и дополнения к настоящему Договору должны быть совершены в письменной форме и вступают в силу после подписания обеими Сторонами.

11.7. Настоящий Договор подписывается в 2-х экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному оригиналу для каждой из Сторон.

12. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Поставщик

• Юридический адрес:
• Почтовый адрес:
• Телефон/факс:
• ИНН/КПП:
• Расчетный счет:
• Банк:
• Корреспондентский счет:
• БИК:
• Подпись:

Покупатель

• Юридический адрес:
• Почтовый адрес:
• Телефон/факс:
• ИНН/КПП:
• Расчетный счет:
• Банк:
• Корреспондентский счет:
• БИК:
• Подпись:

Сохраните этот документ сейчас. Пригодится.

Документы, которые также Вас могут заинтересовать:

Источник: https://dogovor-obrazets.ru/%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80/%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D1%86_%D0%94%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B8_%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B0-1

Условия самовывоза в договоре поставки

Возможность выборки товара покупателем (получателем) в месте нахождения поставщика должна быть указана в самом тексте договора. Предполагается, что покупатель получает товар в месте нахождения поставщика и самостоятельно его транспортирует до места своего нахождения.

Невыборка покупателем (получателем) товаров в установленный договором поставки срок, а при его отсутствии — в разумный срок после получения уведомления поставщика о готовности товаров даёт поставщику право отказаться от исполнения договора либо потребовать от покупателя оплаты товаров (п. 2 ст. 515 ГК РФ).

Договор поставки товара (поставка товара осуществляется самовывозом; вариант оплаты в условных единицах)

___ (наименование организации, осуществляющей предпринимательскую деятельность) ___, именуем__ в дальнейшем»Поставщик» , в лице ___ (должность, ФИО) ___, действующ__ на основании _________________, с одной стороны, и ___ (наименование организации) ___, именуем__ в дальнейшем «Покупатель», в лице ___ (должность, ФИО) ___, действующ__ наосновании , с другой стороны, вместе именуемые»Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:

4.2. В подтверждение оплаты Покупатель обязуется предоставить Поставщику платежное поручение с обязательным указанием цели платежа (оплата по накладной N ____ от «__»__________ _____ г. и т.д.) с исполнением банка, которое должно быть передано по факсу (___) ______________.

Договор поставки нефтепродуктов на условиях самовывоза

[Полное наименование юридического лица], именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице [Ф. И. О., должность], действующего на основании [Устава, Положения, доверенности], с одной стороны и [полное наименование юридического лица], именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице [Ф. И. О., должность], действующего на основании [Устава, Положения, доверенности], с другой стороны, а вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:

2.6. Покупатель обеспечивает наличие у лиц, прибывших за товаром, необходимых документов (доверенности, удостоверения личности, путевого листа, паспорта Госстандарта на автоцистерну), а также соблюдение указанными лицами правил пожарной безопасности, техники безопасности и других действующих нормативов и правил.

Договор поставки товара (стоимость товара в условных единицах; вносится предоплата; товар поставляется партиями на условиях самовывоза покупателем)

3.1. Цена одной единицы товара, поставляемого по настоящему договору, составляет _____ (____________) условных единиц, в том числе НДС — _____ (__________) условных единиц. Указанная цена одной единицы товара является неизменной при условии приобретения не менее _________________ единиц товара. При приобретении товара в количестве, превышающем ___________ единиц товара, цена пакетика может быть уменьшена по письменному или устному соглашению сторон.

2.1.1. Подготовить партию товара на своем складе для его выборки Покупателем в срок, установленный настоящим договором, и передать Покупателю партию товара, качество и количество которого соответствуют настоящему договору. Товар, передаваемый по настоящему договору, должен находиться в таре, обеспечивающей сохранение его качества и количества при осуществлении транспортировки и при его хранении.

Договор поставки на основании заказов покупателя в пределах одного населенного пункта, возможно увеличение цены по инициативе поставщика, отсрочка оплаты, поставка самовывозом либо до склада продавца

8.2. Ни одна из сторон настоящего Договора не несет ответственности перед другой стороной за невыполнение обязательств, обусловленных обстоятельствами, возникшими помимо воли и желания сторон и которые нельзя предвидеть или избежать, включая объявленную или фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии, блокаду, землетрясения, наводнения, пожары и другие стихийные бедствия, акты государственных органов и действия властей.

7.6. В случае, если Поставщик оспаривает факт поставки Товара ненадлежащего качества, стороны привлекают для выявления производственного либо иного характера недостатков Товара независимого эксперта.

Оплата услуг эксперта осуществляется за счет Покупателя, а в случае, если экспертиза товара подтверждает, что ненадлежащее качество Товара возникло по вине Производителя Товара либо Поставщика, то есть до момента передачи товара Покупателю, то расходы по оплате услуг эксперта должны быть возмещены Поставщиком.

Интересное:  Как рассчитывается работа в выходной день

Примерная форма договора поставки нефтепродуктов на условиях самовывоза (подготовлено экспертами компании — Гарант — )

2.3. Партия — это количество (объем) нефтепродуктов, поставляемое единовременно в соответствии с заявкой Покупателя и с учетом минимальной нормы отгрузки. Поставка ниже минимальных норм не производится и недопоставкой не считается, при этом штрафные санкции с Поставщика не взыскиваются.
[ Полное наименование юридического лица ], именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице [ Ф. И. О., должность ], действующего на основании [ Устава, Положения, доверенности ], с одной стороны и [ полное наименование юридического лица ], именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице [ Ф. И. О., должность ], действующего на основании [ Устава, Положения, доверенности ], с другой стороны, а вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:

Международные перевозки грузов — компания Анвей

Базис поставки FCA Инкотермс 2010 возлагает на продавца обязанности по погрузке товара на транспорт в месте отправки и по выполнению экспортных таможенных процедур для вывоза товара с оплатой экспортных пошлин и иных сборов, однако продавец не обязан выполнять таможенные формальности для ввоза товара, уплачивать импортные таможенные пошлины или выполнять иные импортные таможенные процедуры при ввозе.

Условия поставки FCA Инкотермс 2010 — расшифровка «Free Carrier» named place переводится «Франко перевозчик» указанное название места — означает, что продавец передаст товар, выпущенный в таможенном режиме экспорта, указанному покупателем перевозчику в названном месте.

Скажите пожалуйста в чем отличие договора поставки от договора купли-продажи? ведь условия почти одинаковы

2. товар — предназначен только для коммерческого использования (в предпринимательской деятельности) , но не для личных, бытовых нужд (действительно, зачем на домашней кухне 50 холодильников?) . В договоре купли-продажи товар может быть использован для любых целей — и предпринимательских, и бытовых.

И еще вопрос если можно в договоре купли-продажи в пункте условия передачи товара. Если используется самовывоз не будет ошибкой если в договоре мы еще пропишем и условия передачи товара через транспотную копанию? или обязательно указывать именно тот способ доставки который будет использоваться.? Заранее спасибо

30 Июл 2018      yslygiur         127      

Источник: https://urist-yslugi.ru/test_category/usloviya-samovyvoza-v-dogovore-postavki

Поставка на условиях самовывоза

Договоры поставки нередко заключаются на условиях выборки товара покупателем в местонахождении поставщика. Если срок выборки не предусмотрен договором, то покупатель должен забрать товар в разумный срок после получения уведомления о готовности товара (п. 2 ст. 510 ГК РФ). Поставщик считается исполнившим свои обязательства, когда товар в установленный договором срок предоставлен в распоряжение покупателя (п.

 8 постановления Пленума ВАС РФ от 22.10.97 № 18 «О некоторых вопросах, связанных с применением положений Гражданского кодекса РФ о договоре поставки», далее — постановление № 18). Эти, казалось бы, несложные правила достаточно часто становятся причиной разногласий между контрагентами. Причина в том, что стороны могут по-разному понимать порядок своих действий.

А с учетом того, что судебная практика тоже толкует некоторые вопросы неоднозначно, неизвестно, кто из сторон окажется прав.

Срочное сообщение для юриста! В офис пришла полиция

• Сохраните и распечатайте памятку сотрудникам

Екатерина Михалева, старший юрист группы компаний «Росспейс»

См. также Некоторые проблемы договора поставки

Сделка

Договоры поставки нередко заключаются на условиях выборки товара покупателем в местонахождении поставщика. Если срок выборки не предусмотрен договором, то покупатель должен забрать товар в разумный срок после получения уведомления о готовности товара (п. 2 ст. 510 ГК РФ). Поставщик считается исполнившим свои обязательства, когда товар в установленный договором срок предоставлен в распоряжение покупателя (п.

8 постановления Пленума ВАС РФ от 22.10.97 № 18 «О некоторых вопросах, связанных с применением положений Гражданского кодекса РФ о договоре поставки», далее — постановление № 18). Эти, казалось бы, несложные правила достаточно часто становятся причиной разногласий между контрагентами. Причина в том, что стороны могут по-разному понимать порядок своих действий.

А с учетом того, что судебная практика тоже толкует некоторые вопросы неоднозначно, неизвестно, кто из сторон окажется прав.

Риски

Невыборка покупателем товара в установленный договором поставки срок, а при отсутствии этого срока — в разумный срок (то есть в течение семи дней — п. 2 ст. 314 ГК РФ) после получения уведомления поставщика о готовности товара дает поставщику право отказаться от исполнения договора либо потребовать от покупателя оплаты товара (п. 2 ст. 515 ГК РФ).

В свою очередь непредоставление поставщиком товара в установленный срок покупателю для выборки тоже дает последнему право отказаться от договора (п. 1 ст. 463 ГК РФ) или как минимум потребовать неустойку за просрочку поставки (ст. 521 ГК РФ). Причем сторона, отказавшаяся от договора по вине другой стороны, вправе требовать от последней возмещения убытков (ст.

524 ГК РФ).

Одна из сторон может неожиданно столкнуться с отказом контрагента от договора как из-за разногласий в части толкования условий договора, так и из-за недобросовестности контрагента, который так уклоняется от исполнения договора без негативных для себя последствий, потому что формально причиной отказа от договора будет неисполнение обязанностей другой стороной. Причины — в неоднозначности некоторых норм о поставке на условиях выборки.

Уведомление покупателя о готовности товара. Казалось бы, из содержания пункта 2 статьи 510 и пункта 2 статьи 515 Гражданского кодекса совершенно очевидно следует, что поставщик обязан уведомить покупателя о готовности товара только в случае, когда договором не предусмотрен срок выборки.

Поэтому на первый взгляд, когда в договоре указан срок выборки, никаких дополнительных уведомлений от поставщика не требуется (разумеется, если иное не предусмотрено самим договором).

Поставщику достаточно подготовить товар к обусловленному сроку для передачи покупателю, и, если покупатель товар в этот срок не заберет, он будет считаться нарушившим обязательство со всеми вытекающими отсюда негативными последствиями.

Одни суды так и считают, но другие полагают, что и в той ситуации, когда в договоре указан срок выборки, поставщик все равно должен дополнительно уведомить покупателя о готовности товара. Пока он этого не сделает, поставщик не считается исполнившим свое обязательство, а у покупателя, соответственно, не возникает встречной обязанности забрать товар и оплатить его.

Источник: https://www.law.ru/article/1400-postavka-na-usloviyah-samovyvoza

Порядок поставки товара по договору поставки

Доставка товара покупателю

Самовывоз товара со склада поставщика

Закрепление порядка поставки в договоре

Какие еще бывают условия поставки

Доставка товара покупателю 

По общему правилу, установленному в п. 1 ст. 509 Гражданского кодекса (далее — Кодекс), поставка товара производится поставщиком путем его отгрузки либо иной передачи покупателю.

В том случае, если в договоре (контракте) не прописаны конкретные условия доставки, выбор транспортных средств и определение других моментов остается на усмотрение поставщика, если иное не вытекает из нормативных актов или обычаев делового оборота (п.1 ст.510 Кодекса).

В тот момент, когда товар получен покупателем или его уполномоченным лицом, поставщик считается выполнившим свои обязательства (п. 1 ст. 458 Кодекса).

Порядок распределения расходов между контрагентами устанавливается контрактом. При отсутствии закрепленного порядка при возникновении спора суд путем толкования контракта с учетом практики взаимоотношения партнеров должен выявить действительную волю сторон (п. 9 постановления Пленума ВАС РФ от 22.10.1997 № 18).

Для того чтобы избежать конфликтов, рекомендуется прописывать в контракте:

• конкретный адрес, по которому должна быть произведена доставка;
• получателя (особенно это актуально, когда товар получает лицо, отличное от покупателя);
• вид транспорта, которым осуществляется доставка;
• правила, по которым будут разделены расходы по транспортировке товаров (возможно как отнесение всех расходов на одного из контрагентов, так и их разделение, например поровну или в другом процентном соотношении). 

Кроме доставки товара покупателю, существует вариант самовывоза товара.

Самовывоз товара со склада поставщика 

Возможно также оформление договора поставки с условием самовывоза со склада поставщика, т. е. получение товара производится путем его выборки — выдачи в месте расположения поставщика (п. 2 ст. 510 Кодекса). Подробнее с таким порядком поставки можно ознакомиться в нашей статье «Что это такое — выборка товара по договору поставки?».

Поставщик считается выполнившим свои обязанности после того, как (п. 1 ст. 458 Кодекса):

• товар, подлежащий выдаче, имеется в наличии и определенным образом промаркирован;
• покупатель извещен о том, что товар готов к выдаче. 

При наличии факта осведомленности покупателя о том, что товар готов к выдаче, суды признают, что обязанности поставщика были исполнены, и отказывают покупателю в удовлетворении иска об исполнении обязательств по договору поставки. При этом покупатель не лишен права доказывать факт отсутствия товара на складе (определение ВС РФ от 26.06.2017 № 309-ЭС17-7559 по делу № А60-25848/2016).

При выборе сторонами данного порядка в контракте рекомендуется зафиксировать:

• адрес, по которому будет осуществлен самовывоз;
• порядок извещения покупателя о том, что товар готов к выдаче, или сроки проведения выборки (если данное условие не будет закреплено, то самовывоз должен производиться в разумный срок после получения извещения; п. 2 ст. 510 Кодекса);
• правила маркировки товаров;
• условия погрузки товара на транспортное средство покупателя (чьими силами производится и за чей счет). 

Если выбирается вариант доставки товара покупателю, необходимо включить соответствующие условия в договор.

Закрепление порядка поставки в договоре 

По умолчанию обязанности поставщика считаются выполненными после сдачи товара для последующей доставки на почту либо в транспортную компанию (п. 2 ст. 458 Кодекса). Суды в таких случаях признают, что передача товара транспортной компании, подтвержденная, в частности, товарной накладной, в которой покупатель указан в качестве грузополучателя, является надлежащим выполнением поставщиком своих обязанностей (постановление АС ВВО от 27.04.2017 по делу № А43-31817/2015).

Во избежание разногласий рекомендуется прописывать порядок поставки в договоре поставки максимально подробно. Нужно учитывать также, что стоимость доставки не входит в цену товара, если иное не предусмотрено в договоре.

Как правило, порядок доставки закрепляется в отдельном разделе контракта. Оформляя его, следует уделить внимание следующему:

• указать способ доставки товаров (транспортом поставщика, транспортной компанией или почтой и др.);
• прописать адрес, по которому будет осуществляться доставка/выборка товаров;
• указать данные получателя товара в том случае, если им является лицо, отличное от покупателя;
• закрепить условия поставки (вид транспорта, обязанность по погрузке, порядок извещения покупателя о готовности товаров к отгрузке при самовывозе и т. д.);
• прописать, как между контрагентами делятся расходы на доставку товаров, их погрузку и выгрузку.

Образец оформления условий поставки в договоре поставки вы найдете по ссылке: Образец договора поставки на условиях выборки товаров.

Какие еще бывают условия поставки 

Какие еще бывают условия поставки товара? Наиболее полно ответ на данный вопрос дан в правилах «Инкотермс-2010».

Подробности — в статье «Базисные условия Инкотермс-2010».

Выбрав тот или иной из 11 базисов, стороны определяют:

• какая из них осуществляет действия по транспортировке и страхованию товара;
• момент, когда поставщик передает товар покупателю;
• какие расходы возложены на каждого из контрагентов. 

Например, базис EXW означает самовывоз товара покупателем, когда поставщик не несет ответственности ни за погрузку либо перевозку товара, ни за уплату таможенных и прочих обязательных сборов.

Для применения выбранного базиса «Инкотермс-2010» необходимо:

• сделать ссылку на выбранный базис «Инкотермс-2010» в договоре;
• указать наиболее точно пункт (порт, аэропорт), в который будет произведена поставка. 

Например, «FCA морской порт Санкт-Петербург Россия Инкотермс-2010». Это будет означать, что поставщик должен доставить товар в порт Санкт-Петербурга, оплатив все вывозные пошлины. Платить таможенные ввозные пошлины должен уже покупатель. С момента доставки товара в указанное в договоре место риски повреждения или гибели товара переходят на покупателя.

Подробнее о данном условии поставки товара в договоре поставки товара читайте в статье «Условия поставки FCA (Инкотермс 2010)». 

*** 

Итак, нами были рассмотрены основные условия поставки товаров, а также даны краткие рекомендации о том, как правильно закрепить в договоре выбранный порядок доставки. 

*** 

Статья оказалась полезной? Подписывайтесь на наш канал RUSЮРИСТ в Яндекс.Дзен!

Источник: https://rusjurist.ru/dogovory/dogovor_postavki/poryadok_postavki_tovara_po_dogovoru_postavki/

ДОГОВОР ПОСТАВКИ

на основании заказов покупателя в пределах одного населенного пункта, возможно увеличение цены по инициативе поставщика, отсрочка оплаты, поставка самовывозом либо до склада продавца

г.

«» 2023 г.

в лице , действующего на основании , именуемый в дальнейшем «Поставщик», с одной стороны, и в лице , действующего на основании , именуемый в дальнейшем «Покупатель», с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор, в дальнейшем «Договор», о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Поставщик обязуется передать в собственность Покупателю, а Покупатель принять и оплатить (в дальнейшем именуется – «Товар») в количестве и ассортименте согласно принятым Поставщиком заказам Покупателя.

1.2. Ассортимент Товара и цена, по которой Поставщик обязуется поставлять Товар в рамках настоящего договора, указаны в Спецификации, являющейся неотъемлемой частью настоящего Договора.

1.3. В Спецификации может быть указан срок, в течение которого будет действовать достигнутое сторонами соглашение о цене Товара.

1.4. Количество и цена поставленного Товара указываются в накладных.

1.5. Право собственности на Товар переходит к Покупателю в момент передачи Товара Покупателю.

1.6. Риск случайной гибели несет собственник Товара в соответствии с действующим гражданским законодательством РФ.

2. ЦЕНА ТОВАРА

2.1. После получения Заказа Покупателя и при наличии необходимого количества Товара на складе Поставщик выставляет Покупателю счет на оплату товара.

2.2. Цена Товара указана в накладных и действительна в течение срока, указанного в спецификации, а если срок не указан – в течение срока действия настоящего договора или до подписания сторонами нового соглашения о цене.

2.3. Цена Товара указывается в условных единицах и включает в себя НДС – %.

2.4. Оплата производится Покупателем в рублях плюс установленный настоящим договором в зависимости от размера отсрочки платежа процент.

2.5. Указанный в п.2.4. настоящего договора процент определяется в следующем порядке:

• при оплате товара в течение календарных дней с даты поставки прибавляется %;
• при оплате товара в течение календарных дней с даты поставки прибавляется %.

2.6.Покупатель вправе получать скидки на поставляемый Товар в установленных Поставщиком случаях.

2.7. По истечении срока действия соглашения о цене, указанного в спецификации, Поставщик уведомляет Покупателя о новых ценах на Товар, которые закрепляются в дополнительном соглашении сторон. В случае, если Покупатель не соглашается с новыми ценами на Товар, договор считается расторгнутым в момент получения Поставщиком письменного отказа Покупателя от подписания дополнительного соглашения о цене либо, при отсутствии письменного отказа, по истечении дней с момента направления Поставщиком предложения с новыми ценами.

2.8. Увеличение Поставщиком цены Товара без уведомления Покупателя за рабочих дней до даты применения новых цен не допускается.

2.9. В случае, предусмотренном п.5.4.2. настоящего договора, доставка товара осуществляется за счет Поставщика.

3. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.1. Покупателю предоставляется отсрочка по оплате каждой партии поставляемого Товара в размере:

• дней с даты поставки при поставке партии товара на сумму до рублей;
• дней с даты поставки при поставке партии товара на сумму до рублей;

3.2. Расчеты за поставленный Товар производятся путем перечисления Покупателем безналичных денежных средств на расчетный счет Поставщика или внесения денежных средств в кассу Поставщика в порядке, установленном действующим законодательством РФ.

3.3. Обязательство Покупателя по оплате товара считается исполненным после зачисления денежных средств на счет Поставщика.

3.4. Поставщик вправе потребовать у Покупателя в подтверждение оплаты Товара копию платежного поручения с отметкой банка об исполнении.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

4.1. Поставщик обязан:

4.1.1. В течение дней с момента получения от Покупателя Заявки на поставку Товара уведомить Покупателя о наличии готового к отгрузке Товара на складе Поставщика либо поставить Товар на склад Покупателю (в зависимости от условий поставки партии товара).

4.1.2. Передать Покупателю товар надлежащего качества и в обусловленном настоящим Договором количестве и ассортименте.

4.2. Покупатель обязан:

4.2.1. Оплатить стоимость поставленного Товара.

4.2.2. Осуществлять в установленные настоящим договором сроки проверку товара по количеству, ассортименту и качеству;

4.2.3. Предоставить уполномоченного представителя для подписания необходимых документов (накладных, акта приема-передачи документов и т.д.).

5. УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ ТОВАРА

5.1. Поставка Товара осуществляется партиями на основании Заказов Покупателя и при наличии соответствующего Товара на складе Поставщика.

5.2. Заказ Покупателя должен содержать наименование (ассортимент), количество Товара, условия поставки и адрес, по которому должен быть поставлен Товар.

5.3. Указанный в п.5.1.-5.2. настоящего договора Заказ Покупателя может быть сделан как письменно, в том числе по факсу или по электронной почте, так и по телефону.

5.4. По выбору Покупателя поставка товара осуществляется:

5.4.1. самовывозом со склада Поставщика, расположенного по адресу: .

5.4.2. доставкой Товара на склад Покупателя в пределах административных границ города .

5.5. При самовывозе отгрузка Товара со склада Поставщика осуществляется силами и средствами Поставщика на автотранспортные средства Покупателя, которые должны быть приспособлены для безопасной перевозки Товара. В случае, если Поставщик обнаружит, что транспортное средство Покупателя не может обеспечить безопасной транспортировки товара, он обязан незамедлительно известить об этом Покупателя или его представителя.

5.6. В случае доставки Товара Поставщиком на склад Покупателя разгрузка Товара осуществляется силами и средствами Покупателя. Ответственность за повреждение Товара при разгрузке лежит на Покупателе.

5.7. Отгрузка товара осуществляется в количестве и ассортименте, указанных в накладных на Товар.

5.8. Обязательства Поставщика по поставке Товара считаются выполненными с момента передачи Товара уполномоченному представителю Покупателя, что подтверждается датой указанной в товарной накладной.

5.9. Упаковка товара должна обеспечивать его сохранность при транспортировке при условии бережного с ним обращения.

6. ПРИЕМКА ТОВАРА

6.1. Приемка товара по количеству, ассортименту и товарному виду осуществляется во время передачи товара Покупателю или перевозчику.

6.2. В случае несоответствия количества, товарного вида или ассортимента Товара заказу Покупателя в накладной должна быть сделана отметка о фактически принятом количестве и ассортименте Товара.

6.3. При недостаче товара Поставщик возмещает недостачу при последующих поставках товара.

6.4. При поставке Товара на склад Покупателя и в случае его отказа от приемки Товара составляется Акт, подписываемый уполномоченными представителями сторон, в котором Покупатель обязан указать причины отказа, должность и фамилию лица, производившего приемку Товара.

6.5. В случае отказа Покупателя составить Акт, предусмотренный п.6.4. настоящего договора, факт отказа удостоверяется односторонним актом, составленным представителем Поставщика.

7. КАЧЕСТВО ТОВАРА

7.1. Поставщик гарантирует качество Товара и соблюдение надлежащих условий хранения Товара до его передачи Покупателю.

7.2. Качество поставляемого по настоящему договору Товара должно соответствовать требованиям ГОСТов и ТУ, утвержденным для данного вида Товаров, а также сертификатам соответствия.

7.3. При поставке Товара Поставщик передает Покупателю по акту приема-передачи все необходимые документы, подтверждающие качество товара, в том числе сертификаты соответствия.

7.4. При обнаружении Товара плохого качества в процессе реализации его через розничную сеть Покупателя и при условии, что недостатки товара не могли быть установлены Покупателем в срок, указанный в п.6.1. настоящего договора, Покупатель обязан незамедлительно известить Поставщика о выявленных недостатках Товара. Вызов представителя Поставщика обязателен.

7.5. По факту обнаружения некачественного Товара составляется рекламационный акт, который подписывают представители Покупателя и Поставщика.

7.6. В случае, если Поставщик оспаривает факт поставки Товара ненадлежащего качества, стороны привлекают для выявления производственного либо иного характера недостатков Товара независимого эксперта. Оплата услуг эксперта осуществляется за счет Покупателя, а в случае, если экспертиза товара подтверждает, что ненадлежащее качество Товара возникло по вине Производителя Товара либо Поставщика, то есть до момента передачи товара Покупателю, то расходы по оплате услуг эксперта должны быть возмещены Поставщиком.

7.7. Поставщик отвечает за недостатки товара, если Покупатель докажет, что недостатки товара возникли до его передачи Покупателю или по причинам, возникшим до этого момента. В этом случае, Поставщик обязуется заменить Товар ненадлежащего качества в течение дней с даты подписания рекламационного акта или получения заключения независимого эксперта.

7.8. Замена некачественного Товара осуществляется при наличии аналогичного товара на складе Поставщика. При отсутствии аналогичного Товара сторонами по договоренности решается вопрос о возможности его замены другим Товаром или о возврате денег.

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

8.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

8.2. Ни одна из сторон настоящего Договора не несет ответственности перед другой стороной за невыполнение обязательств, обусловленных обстоятельствами, возникшими помимо воли и желания сторон и которые нельзя предвидеть или избежать, включая объявленную или фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии, блокаду, землетрясения, наводнения, пожары и другие стихийные бедствия, акты государственных органов и действия властей.

8.3. Документ, выданный соответствующим компетентным органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой силы.

8.4. Сторона, которая не исполняет своего обязательства вследствие действия непреодолимой силы, должна немедленно известить другую сторону о препятствии и его влиянии на исполнение обязательств по Договору.

9. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

9.1. Все споры и разногласия между сторонами, возникающие в период действия настоящего Договора, разрешаются сторонами путем переговоров.

9.2. В случае не урегулирования споров и разногласий путем переговоров, спор подлежит разрешению в Арбитражном суде г. .

9.3. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, стороны руководствуются действующим законодательством РФ.

10. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

10.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до «»2023 года, а в случае если к указанному моменту у сторон остались неисполненные обязательства, вытекающие из настоящего договора, срок действия договора продлевается до полного выполнения сторонами своих обязательств.

10.2. Договор может быть расторгнут досрочно по соглашению сторон, либо по истечении дней с момента подачи одной из сторон заявления о расторжении Договора при условии полного выполнения сторонами своих обязательств по настоящему Договору.

11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

11.1. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.

11.2. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны, при условии, если они совершены в письменной форме, подписаны надлежаще уполномоченными на то представителями сторон и скреплены печатями.

12. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

13. ПОДПИСИ СТОРОН

Договор поставки товара (поставка товара осуществляется самовывозом)

ДОГОВОР N ____    поставки товара

      г. ______________                            «___»________ 200_ г.

          ______________________________________, именуем__ в дальнейшем
             (наименование организации)

      «Поставщик», в лице _____________________________, действующего на
                            (должность, Ф.И.О.)

      основании ______________________________________, с одной стороны,
   и __________________________, именуем__ в дальнейшем «Покупатель»,
     (наименование организации)

      в лице __________________________________________, действующего на
                      (должность, Ф.И.О.)

      основании ____________________, с другой стороны, вместе именуемые
   «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:

      1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

      1.1. В соответствии с настоящим Договором Поставщик обязуется передать в собственность  Покупателю ____________ (далее — «товар») в ассортименте, количестве и качестве,  установленных Договором, а Покупатель обязуется принять этот товар и уплатить за него  определенные Договором денежные средства (цену).    
   2. ЦЕНА, КОЛИЧЕСТВО И КАЧЕСТВО ТОВАРА

      2.1. Ассортимент, количество, цена единицы товара и общая сумма Договора определяются  Поставщиком и Покупателем и отражаются в Спецификации (Приложение N 1), являющейся  неотъемлемой частью настоящего Договора.    2.2. Увеличение Поставщиком цены товара в одностороннем порядке в течение срока  действия соглашения о цене товара не допускается.    2.3. Качество товара должно соответствовать требованиям, указанным в сертификатах  соответствия или других документах, определяющих качество товара.    2.4. Проверка качества и количества товара производится Покупателем при получении  товара от Поставщика в соответствии с требованиями Инструкций Госарбитража N П-7 и П-6.    
   3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

      3.1. Поставщик обязан передать Покупателю товар надлежащего качества и в обусловленных  настоящим Договором количестве и ассортименте.    3.2. В случае отсутствия в момент получения товара на складе Поставщика согласованного  с Покупателем ассортимента и количества товара Поставщик вправе изменить и согласовать  ассортимент и количество товара с Покупателем. При этом Сторонами оформляется новая  Спецификация.    3.3. Покупатель обязан:
   3.3.1. Осуществить проверку при приемке товара по количеству, качеству и ассортименту,  составить и подписать соответствующие документы (накладную и т.д.).    3.3.2. Оплатить купленный товар в срок, установленный в настоящем Договоре.
   3.3.3. Предоставить образец печати и подписи должностного лица, имеющего право подписи  на финансовых документах Покупателя.    
   4. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

      4.1. Покупатель осуществляет оплату товара в срок до _________ по цене, указанной в  Спецификации.    4.2. В подтверждение оплаты Покупатель обязуется предоставить Поставщику платежное  поручение с обязательным указанием цели платежа (оплата по накладной N ____ от  «__»__________ 200_ г. и т.д.) с исполнением банка, которое должно быть передано по факсу  (___) ______________.    
   5. ПОСТАВКА, ОТГРУЗКА И ПРИЕМКА ТОВАРА

      5.1. Поставка товара осуществляется самовывозом.
   5.2. Товар отгружается со склада силами и средствами Поставщика в количестве, качестве  и ассортименте в соответствии со Спецификацией.    5.3. Приемка товара по количеству и ассортименту осуществляется во время передачи  товара Покупателю вместе с сертификатами качества. В случае несоответствия количества или  ассортимента товара Спецификации в накладной должна быть сделана отметка о фактически  принятом количестве и ассортименте товара.    5.4. Обязательства Поставщика по отпуску и отгрузке считаются выполненными с момента  передачи товара и подписания представителем Покупателя товарной накладной.    5.5. Упаковка товара должна обеспечивать его сохранность при транспортировке при  условии бережного с ним обращения.    5.6. Право собственности на купленный товар переходит к Покупателю с момента получения  товара у Поставщика. Риск случайной гибели несет собственник в соответствии с действующим  гражданским законодательством РФ.    
   6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

      6.1. В случаях, когда Покупатель в нарушение закона, иных правовых актов или  настоящего Договора не принимает товар или отказывается его принять, Поставщик вправе  потребовать от Покупателя принять товар или отказаться от исполнения Договора.    6.2. Товар, не соответствующий условию данного Договора об ассортименте, считается  принятым, если Покупатель в течение _____ дней после его получения не сообщит Поставщику  о своем отказе от товара.    6.3. Если Покупатель не отказался от товара, ассортимент которого не соответствует  данному Договору, он обязан согласовать с Поставщиком в течение _____ дней цену принятого  товара.    6.4. За нарушение срока оплаты товара, предусмотренного п. 4.1 Договора, Покупатель  уплачивает пеню в размере ___% за каждый день просрочки от стоимости неоплаченного товара.    6.5. За нарушение иных условий настоящего Договора Стороны несут ответственность в  соответствии с законодательством РФ. Возмещению подлежат убытки в виде прямого ущерба и  неполученной прибыли. Бремя доказывания убытков лежит на потерпевшей Стороне.    6.6. При необоснованном отказе от приемки товара Покупатель возмещает Поставщику  убытки в виде прямого ущерба и неполученной прибыли, исходя из ставки рефинансирования ЦБ  РФ на день оплаты.    6.7. За неисполнение или ненадлежащее исполнение Покупателем своих обязательств  Поставщик вправе взыскать убытки в полной сумме сверх неустойки.    
   7. ФОРС-МАЖОР

      7.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности перед другой Стороной за невыполнение  обязательств, обусловленное обстоятельствами, возникшими помимо воли и желания Сторон,  которые нельзя предвидеть или избежать, включая объявленную или фактическую войну,  гражданские волнения, эпидемии, блокаду, эмбарго, землетрясения, наводнения, пожары и  другие стихийные бедствия.    7.2. Документ, выданный соответствующим компетентным органом, является достаточным  подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой силы.    7.3. Сторона, которая не исполняет своего обязательства вследствие действия  непреодолимой силы, должна немедленно известить другую Сторону о препятствии и его  влиянии на исполнение обязательств по Договору.    
   8. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

      8.1. Все споры по настоящему Договору решаются путем переговоров.
   8.2. При недостижении согласия споры решаются в Арбитражном суде _______________.

      9. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

      9.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и до  «___»________ 200_ г.    
   10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

      10.1. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую  силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.    10.2. Согласно ст. 434 ГК РФ Договор может быть заключен путем обмена документами  посредством факсимильной связи, позволяющей достоверно установить, что документ исходит  от Стороны по Договору.    10.3. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны при условии,  если они совершены в письменной форме и подписаны Сторонами или уполномоченными на то  представителями Сторон.    
   11. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

          Поставщик: ___________________________________________________
   __________________________________________________________________
   _________________________________________________________________.

          Покупатель: __________________________________________________
   __________________________________________________________________
   _________________________________________________________________.

                               ПОДПИСИ СТОРОН:

          Поставщик:                                     Покупатель:

      ___________________                            ___________________

          М.П.                                           М.П.